Vergabeart

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Pirna; Bereich/Abteilung: Fachdienst Stadtsanierung, Förderung & Vergabe; Straße, Hausnummer: Am Markt 1/2; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; Telefon: +49 3501556356; Internet-Adresse: http://www.pirna.de; E-Mail: stefan.weiss@pirna.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Neundorf ; Straße, Hausnummer: Alt-Neundorf 24; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Neubau Turnraum; Los 6 - Dachabdichtung: Technische Bearbeitung und Dokumentation, Trapezblechdach, Stahlbetondach, Klempnerarbeiten, Sicherungseinrichtungen, Regieleistungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.08.2026, Ende: 16.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402723/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: ---; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht zugelassen t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlung nach VOB/B und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat eine Bescheinigung über den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärungen zur Eignung“ einzureichen. Bescheinigungen anderer Präqualifizierungsstellen werden anerkannt, wenn hinterlegte Dokumente einsehbar sind und in der Bescheinigung angegeben wird, welche Eignungskriterien anhand welcher Dokumente bei der Präqualifizierung geprüft wurden. Die Eigenerklärungen des Formblattes 124 müssen nachträglich mit entsprechenden Nachweisen untersetzt werden, sollte das Angebot in die engere Wahl kommen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Amt für Finanzverwaltung, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Schloßhof 2/4; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; E-Mail: vergabestelle@landratsamt-pirna.de Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: ELBLANDKLINIKEN Stiftung & Co. KG; Straße, Hausnummer: Nassauweg 701662; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: Deutschland; E-Mail: bianca.hahn@elblandkliniken.de; Telefonnummer: +49 3521-743-1280; Fax: +49 3521-743-188; Internetadresse: www.elblandkliniken.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 135 Mini-PC; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: ELBLANDKLINIKEN Stiftung & Co. KG; Straße, Hausnummer: Nassauweg 7; Postleitzahl: 01162; Ort: Meißen; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 10.08.2026; Ende: 14.08.2026 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 09.07.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 31.08.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Ausschreibungsunterlagen l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Eigenerklärung Formblatt 124 m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Hardware

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH); Bereich/Abteilung: Abteilung 1 I Referat 3 I Technik und Verwaltung; Straße, Hausnummer: Friedensstraße 120; Postleitzahl: 02929; Ort: Rothenburg/O.L.; Land: Deutschland; E-Mail: vergabe.polfh@polizei.sachsen.de; Telefonnummer: +49 3589146-2431; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art und Umfang der Leistung: Für die ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1.2 Polizei im Freistaat Sachsen benötigen die Polizeimeisteranwärter/-innen (PMA) eine den Ausbildungsanforderungen genügende Vorschriftensammlung mit relevanten Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und polizeirelevanten Erlassen. Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) beabsichtigt daher, für die Standorte Schneeberg, Chemnitz und Leipzig einen Rahmenvertrag über die Lieferung von Vorschriftensammlungen für die Auszubildenden und das Lehrpersonal der Polizei Sachsen abzuschließen.; Orte der Leistungserbringung: Ort der Leistungserbringung 1: Offizielle Bezeichnung: Leistungsumfang für den Standort 08289 Schneeberg; Straße, Hausnummer: Alte Hohe Str. 4; Postleitzahl: 08289; Ort: Schneeberg; Land: Deutschland; Ort der Leistungserbringung 2: Offizielle Bezeichnung: Leistungsumfang für den Standort 09131 Chemnitz; Straße, Hausnummer: Max-Saupe-Straße 45; Postleitzahl: 09131; Ort: Chemnitz; Land: Deutschland; Ort der Leistungserbringung 3: Offizielle Bezeichnung: Leistungsumfang für den Standort 04129 Leipzig; Straße, Hausnummer: Dübener Landstraße 4; Postleitzahl: 04129; Ort: Leipzig; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 01.09.2026; Ende: 31.08.2030; Laufzeit 4 Jahre, einmalige Verlängerungsoption 6 Monate h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 09.07.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 31.08.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: entfällt k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Verdingungsordnung für Leistungen Teil B (VOL/B) l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Eigenerklärung gem. § 6 Abs. 3 VOL/A; Eignungsnachweise durch Präqualifizierungsverfahren werden zugelassen. Referenzen für ähnliche Objekte aus den letzten 3 Jahren. Gewerbezentralregisterauszug auf gesonderte Anforderung. Dieser darf nicht älter als 3 Monate sein. Gemäß § 16 (3) VOL/A werden Angebote, die nicht die geforderten Eigenerklärungen bzw. Nachweise enthalten, ausgeschlossen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Lehrmittel/ Bücher/ Druckerzeugnisse

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Bau und Umwelt, Straßenbauamt; Straße, Hausnummer: Dr.-Belian-Straße 4 - 5; Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.landkreis-nordsachsen.de/ b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen (im Zuge der B 6 am Netzknoten 4641 162 Station 0.200); Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Ausgeschrieben ist die Beräumung eines Regenrückhaltebeckens entlang der B 6 bei Engelsdorf. Das Regenrückhaltebecken, welches 1999 errichtet wurde, befindet sich im Zuge der B 6 am Netzknoten 4641 162 Station 0.200 mit einem Stauvolumen von 320 m³. Das Wasser wird über eine Rohrleitung DN 300 zugeführt. Die Anlage besteht aus den Bereichen Absetzbecken, Becken zum Abscheiden der Leichtflüssigkeiten und Versickerungsbecken. Das Regenrückhaltebecken dient der Aufnahme und der Versickerung/Verdunstung des im Bereich der Bundesstraße 6 im Bereich vom Knoten mit der A 14 (Brückenbauwerk) und dem Becken anfallenden Oberflächenwassers. Das im Absetzbereich von Schwebstoffen befreite Oberflächenwasser verteilt sich bei Niederschlägen mit wachsendem Wasserstand im gesamten Beckenbereich. Östlich der Tauchwand befindet sich der nicht abgedichtete, etwas erhöhte Versickerungsbereich. Ein Notüberlauf ist nicht vorhanden. Am Regenrückhaltebecken sind keine Leichtflüssigkeitsabscheider oder andere RiSt-Wag-Anlagen eingerichtet. Durch die Anordnung einer Tauchwand im Absetzbereich des Beckens werden Leichtflüssigkeiten im Absetzbecken zurückgehalten. Schilf und Röhricht haben sich im gesamten Becken stark ausgebreitet. Um die Funktion der Anlage zu gewährleisten, ist die Beräumung von Schilf und Sedimenten erforderlich. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen befand sich im Absetzbecken Wasser. Die beiden angrenzenden Becken lagen fast trocken. Vor der Beräumung ist das vorhandene Wasser aus den Becken abzupumpen. Das Wasser ist in den Straßengraben, welcher sich an der B 6 befindet, einzuleiten. Anschließend ist das Schilf in allen Bereichen zu mähen und zu entsorgen. Nach Abschluss der Arbeiten sind die während der Beräumung in Anspruch genommenen Flächen in einem ordnungsgemäßen Zustand an die Eigentümer des Grundstückes zu übergeben. Eine vorherige Inaugenscheinnahme der Objekte ist nach telefonischer Abstimmung möglich. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind vorzulegen: - Entsorgungsfachbetriebszertifikat bzw. Registrierurkunde als zertifizierter EMAS-Betrieb - Angaben zur Deponie - Angaben zum Labor Für weitere Informationen verweisen wir vollumfänglich auf unsere beigefügten Vergabeunterlagen. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 30.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. siehe Vergabeunterlagen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. siehe Vergabeunterlagen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400372/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: elektronisch über die eVergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind vorzulegen: - Entsorgungsfachbetriebszertifikat bzw. Registrierurkunde als zertifizierter EMAS-Betrieb - Angaben zur Deponie - Angaben zum Labor x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Internationale Zusammenarbeit und Gleichstellung; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.lds.sachsen.de/; E-Mail: post@lds.sachsen.de Entsorgung von Abfällen,Kanalreinigung,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kinderhort Planitzer Rasselbande; Straße, Hausnummer: Schulstraße 19; Postleitzahl: 08064; Ort: Zwickau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Erweiterung Kinderhort Planitzer Rasselbande Zwickau, OT Oberplanitz, Los 18 Landschaftsbauarbeiten, u.a.: • Verkehrssicherung Lengenfelder Straße, • 130 m³ Geländeregulierung / Aushub, • 65 m Dränage, • 4 Kontrollschächte DN 600, • 30 m Grundleitungen, • 3 St Fassadenrinnen, • 50 m Betonborde, • 55 m² Betonpflaster, • 30 m² sandgeschlämmte Decke, • 26 m Geländer aus Stahl, • 55 m Traufstreifen, • 13 St Hochstammbäume, • 200 m² Strauchfläche, • 220 m² Rasenfläche g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 30.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403370/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz; Bereich/Abteilung: Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 3733-425-242; Fax: +49 3733-425-142; Internet-Adresse: www.annaberg-buchholz.de; E-Mail: vergabestelle@annaberg-buchholz.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Rathaus ; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Rathaus Annaberg Fenstererneuerung - Los 1 Fenster Rathaus EG mit folgenden Grobmengen: 9,00 St Ausbau, Entsorgung Altfenster bis 5,00 m2 1,00 St Holzfenster mit Segmentbogen (6 Fl.) 180x240 cm 2,00 St Holzfenster mit Segmentbogen (6 Fl.) 200x240 cm 2,00 St Holzfenster mit Segmentbogen (6 Fl.) 200x225 cm 3,00 St Holzfenster mit Segmentbogen (6 Fl.) 200x200 cm 1,00 St Holzfenster mit Segmentbogen (6 Fl.) 180x200 cm 9,00 St Fenstermontage bis 200x240 cm 60,00 m Fenster einputzen 18,00 m Silikonfuge transparent g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 27.07.2026, Ende: 30.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3410809/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 17.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: entfällt; Personen, die anwesend sein dürfen: Bei elektronischer Angebotsabgabe ist eine Anwesenheit der Bieter nicht vorgesehen. Das Submissionsprotokoll wird per evergabe.de übermittelt. t) Sicherheiten: keine u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. VOB v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Eignung eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachzuweisen. Der Nachweis der Eignung kann auch durch eine Eigenerklärung gemäß Formblatt (Eigenerklärung zur Eignung) erbracht werden. Soweit zuständige Stellen Angaben der Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Folgende Angaben werden verlangt: - Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren - Referenzen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind - Anzahl der Arbeitskräfte - Registereintragung(en) - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt - Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung, - Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Weiterhin hat der Bieter folgende Unterlagen einzureichen: - Eigenerklärung – wirtschaftliche Beziehungen nach Russland (Formblatt) - Bestätigung zur Einhaltung des Mindestlohns (Formblatt) x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Im Rahmen der Rechtsaufsicht: Landratsamt Erzgebirgskreis; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE Putz,Fenster/ Türen (Holz)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Dommitzsch; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 04880; Ort: Dommitzsch; Land: DE; Telefon: +49 34223-4390; Fax: +49 34223-43919; E-Mail: beate.sonntag@stadt-dommitzsch.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bushaltestelle Dommitzsch, OT Proschwitz, B182 (beidseitig) barrierefreier Umbau e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Bushaltestelle Dommitzsch, OT Proschwitz B182 (beidseitig); Straße, Hausnummer: Dommitzscher Straße (B182 ); Postleitzahl: 04880; Ort: Dommitzsch, OT Proschwitz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: - 74 m² - Bituminöse Befestigung einschließlich Unterbau aufbrechen und entsorgen - 152 m² - Betonsteinpflaster ausbauen, einschließlich Unterbau und entsorgen - 16 m² - Großpflastersteine ausbauen und entsorgen, einschließlich Unterbau - 94 m - Bordsteine aufnehmen und entsorgen - 274 m² - Planum herstellen - 31 m³ - FSS herstellen - 72 m³ - STS herstellen - 74 m² - Asphaltbefestigung bestehend aus TS, BS, DS herstellen - 28 m - Busbordsteine setzen - 20 m - Hochbordsteine setzen - 65 m - Tiefbordsteine setzen - 137 m² - Betonsteinpflaster liefern und verlegen - 16 m² Großpflastersteine verlegen - 1 Stück - Fahrgastunterstand abbauen und entsorgen, einschließlich Fundament - 1 Stück - Fahrgastunterstand liefern und aufbauen, einschließlich Fundament - 28 m - TW-Leitung DN150 GGG umverlegen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 02.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3406813/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 09.08.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Dommitzsch, Markt 1, 04880 Dommitzsch, Rathaussaal, 2. Etage; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: sind in den Ausschreibungsunterlagen benannt u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB / B § 16 v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: DVGW-Zulassung GW301, Gruppe W3, ge x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Straßenbau,Haltestellen

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadt Hoyerswerda, Fachbereich Innerer Service und Finanzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: S.-G.-Frentzel-Str. 1; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland; E-Mail: carmen.skora@hoyerswerda-stadt.de; Telefonnummer: +49 3571456151; Internetadresse: www.hoyerswerda.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Es ist beabsichtigt, für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Hoyerswerda 8 Farb-Gangkopierer und 13 Schwarz-Weiß-Gangkopierer zu beschaffen.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Stadt Hoyerswerda, Schulen im Stadtgebiet Hoyerswerda; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 01.11.2026; Ende: 31.10.2031 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 09.07.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 24.08.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Die Zahlungen erfolgen nach den Regelungen der VOL/B und den Besonderen Vertragsbedingungen dieser Vergabe. l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Vordruck "Eigenerklärung" mit den darin geforderten Erklärungen (Eintragung Gewerbezentralregisterauszug / Verfehlungen / Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbeiträge / Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft / Vorlage Gewerbeerlaubnis / Eintragung Handelsregister / Umsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre / Erklärung über Ausführung vergleichbarer Leistungen / Solvenz / Liquidität / Einhaltung Mindestlohnregelungen / Betriebshaftpflichtversicherung) Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister anfordern. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Bürotechnik

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: AZV Obere Röder; Straße, Hausnummer: An den Drei Häusern 14; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreis §4 Abs. 1 Punkt 1 VOB/A e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kläranlage Radeberg; Straße, Hausnummer: An den Drei Häusern 14; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Neubau von technischer Ausrüstung: Neubau 1 Stück PE-Chemikalienlagereinrichtungen mit 40 m³ Inhalt, Anbindung an vorhandene Dosieranlage, Dosierleitungen DN 20, 40 m, verlegen in neu zu bauendem Schutzrohrsystem Bauleistungen: Neubau Stahlbetonfundamente 10 m³, Betonummantelung vorhandene Rohrleitung DN 800, 6 m³, Betankungsplatz aus LAU-Straßenbeton und Fertigteilelementen 20 m², Abwasserleitung PVC DN 150, 15 m, 1 Havariebehälter für AU-Anlagen, D=1,2 m, Tiefe =2,0 m, Schutzrohrsystem für Chemikaliendosierleitungen PEHD DN 150, 35 m, DN 100, 20 m, Kabelschutzrohre Kunststoff DN 110, 15 m, Werkstraße Beton 50 m², Gehwege Betonpflaster 20 m², E-MSR Technik: Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich für neue Lagertankanlage g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 25.09.2026, Ende: 25.05.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptangebotes zulässig. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3399038/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.09.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: PICON GmbH, Glashütter Straße, 01277 Dresden; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: - Sicherheit für die Vertragserfüllung 5.v.H. der Auftragssumme - Sicherheit für die Mängelansprüche 3.v.H. der Abrechnungssumme, einschließlich aller Nachträge u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nach § 6a Abs. 2 Nummer 1-9 VOB/A, Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Bund Ausgabe 2017 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: -Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft und Krankenkasse; - Nachweis Berufshaftpflicht für das Jahr 2026 einschließlich einer Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der geforderten Haftpflichtversicherung über den gesamten Bauzeitraum. Für die Fachteile sind folgende Zertifizierungen nachzuweisen: Fachbetrieb nach WHG Anlagenbau, Fachbetrieb nach WHG für die Herstellung von LAU-Flächen, Baubetrieb mit RAL-Gütezeichen „Güteschutz-Kanalbau AK 1, Zertifikat DVWG A W 120-1 x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 (Vergaberecht / Nachprüfungsbehörde); Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Baumeisterarbeiten,Blitzschutz,Technische Ausrüstung (Kläranlagen),EMSR-Ausrüstung (Kläranlagen)

a) Auftraggeber: Los 1, Baustelleneinrichtung: Offizielle Bezeichnung: ewag kamenz; Bereich/Abteilung: Technisches Büro; Straße, Hausnummer: An den Stadtwerken 2; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Telefon: +49 3578377380; Internet-Adresse: http://www.ewagkamenz.de/; E-Mail: techn.buero@ewagkamenz.de Los 2, Fernwärme: Offizielle Bezeichnung: ewag kamenz; Bereich/Abteilung: Technisches Büro; Straße, Hausnummer: An den Stadtwerken 2; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Telefon: +49 3578377380; E-Mail: techn.buero@ewagkamenz.de Los 3, Trinkwasser: Offizielle Bezeichnung: ewag kamenz; Bereich/Abteilung: Technisches Büro; Straße, Hausnummer: An den Stadtwerken 2; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Telefon: +49 3578377380; E-Mail: techn.buero@ewagkamenz.de Los 4, Strom: Offizielle Bezeichnung: ewag kamenz; Bereich/Abteilung: Technisches Büro; Straße, Hausnummer: An den Stadtwerken 2; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Telefon: +49 3578377380; E-Mail: techn.buero@ewagkamenz.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen - Erd- und Straßenbauarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Baustelleneinrichtung: Offizielle Bezeichnung: Jahnsportplatz Kamenz; Straße, Hausnummer: Oststraße; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE Los 2, Fernwärme: Offizielle Bezeichnung: Jahnsportplatz Kamenz; Straße, Hausnummer: Oststraße; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Los 2, Fernwärme: Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Los 2, Fernwärme: Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE Los 3, Trinkwasser: Offizielle Bezeichnung: Jahnsportplatz Kamenz; Straße, Hausnummer: Oststraße; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE Los 4, Strom: Offizielle Bezeichnung: Jahnsportplatz Kamenz; Straße, Hausnummer: Oststraße; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Der Umfang der Baumaßnahme gliedert sich in die folgenden Teilleistungen: 1. Trinkwasserleitung Erd- und Straßenbau von der Hauptleitung Oststraße bis zur Grundstücksgrenze Sportplatzgelände 2. Fernwärmeleitung Erd- und Straßenbau von der Hauptleitung Oststraße bis zur Grundstücksgrenze Sportplatzgelände 3. Elektrokabel Erd- und Straßenbau von der Hauptleitung Oststraße bis zur Grundstücksgrenze Sportplatzgelände sowie auf dem Sportlatzgelände bis zum Hinterhaus Oststraße 19p Los 1: Baustelleneinrichtung - Einrichten und Räumen der Baustelle - Bauschild auf- und abbauen - Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Verkehrsflächen - Erstellen und Liefern Abschlussdokumentation - Beweissicherung durchführen - Entsorgungskonzept Los 2: Straßen- und Tiefbau Fernwärme - Innerörtliche Umleitung aufstellen, vorhalten, beräumen - überörtliche Umleitung aufstellen, vorhalten, beräumen - Transportable LSA m. 4 Signalgruppen - Arbeitsstellensicherung aufstellen, vorhalten, beräumen 95 m² Asphaltabbruch 105 to Asphaltabbruch entsorge; VWKl. A 55 m³ Erdstoffaushub 12 m³ Medienleitungsgraben herstellen 50 m³ Leitungszone verfüllen, Liefermaterial 12 m³ Rückverfüllung Mediengraben, Lagermaterial 120 m Fernwärmeleitung - Trassenwarnband 60 m² 4 cm Splittmastixasphalt herstellen 60 m² 8 cm Asphaltbinderschicht herstellen 60 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 30 m² 4 cm Asphaltbeton herstellen 30 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 45 m Straßenanschlussfuge herstellen 50 m³ Frostschutzschichten herstellen - Fahrbahnmarkierung Los 3: Straßen- und Tiefbau Trinkwasser 30 m² Asphaltabbruch 17 to Asphaltabbruch entsorge; VWKl. A 70 m³ Erdstoffaushub 8 m³ Medienleitungsgraben herstellen 20 m³ Leitungszone verfüllen, Liefermaterial 20 m³ Rückverfüllung Mediengraben, Lagermaterial 50 m Trassenwarnband 7 m² 4 cm Splittmastixasphalt herstellen 7 m² 8 cm Asphaltbinderschicht herstellen 7 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 27 m² 4 cm Asphaltbeton herstellen 27 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 25 m Straßenanschlussfuge herstellen 50 m³ Frostschutzschichten herstellen - Fahrbahnmarkierung Los 4: Straßen- und Tiefbau Strom - Elektrokabel 28 m² Asphaltabbruch 10 to Asphaltabbruch entsorge; VWKl. A 25 m³ Erdstoffaushub 4 m³ Medienleitungsgraben herstellen 17 m³ Leitungszone verfüllen, Liefermaterial 5 m³ Rückverfüllung Mediengraben, Lagermaterial 50 m Trassenwarnband 28 m² 4 cm Asphaltbeton herstellen 28 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 13 m Straßenanschlussfuge herstellen 50 m³ Frostschutzschichten herstellen 2 m² Natursteinpflasterarbeiten ausführen 3 m Granitbord- / schwelle aufnehmen und wieder versetzen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 1, Baustelleneinrichtung: Beginn: 10.08.2026, Ende: 18.09.2026; Los 2, Fernwärme: Beginn: 10.08.2026, Ende: 18.09.2026; Los 3, Trinkwasser: Beginn: 14.08.2026, Ende: 18.09.2026; Los 4, Strom: Beginn: 10.08.2026, Ende: 18.09.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402612/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Baustelleneinrichtung: Datum: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Ort: ewag kamenz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 2, Fernwärme: Datum: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Ort: ewag kamenz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 3, Trinkwasser: Datum: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Ort: ewag kamenz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 4, Strom: Datum: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Ort: ewag kamenz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Bürgschaften (§ 17 VOB/B) Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen erfolgen entsprechend VOB/B § 16 (Zahlung) v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben gemäß VOB/A § 6a Abs. 2 Nr. 1 bis 9 (alternativ Nachweis der Präqualifikation). Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmern (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder eine Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist den Verdingungsunterlagen beigefügt. Außerdem: Bieter müssen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) nachweisen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft und Krankenkasse; - Nachweis Berufshaftpflicht für das Jahr 2026 einschließlich einer Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der geforderten Haftpflichtversicherung über den gesamten Bauzeitraum. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39, Dienststelle Dresden; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Elektro ,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenpflaster,Trinkwasserleitungen,Fernwärmeleitungen