Vergabeplattform

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: AZV Obere Röder; Straße, Hausnummer: An den Drei Häusern 14; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreis §4 Abs. 1 Punkt 1 VOB/A e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kläranlage Radeberg; Straße, Hausnummer: An den Drei Häusern 14; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Neubau von technischer Ausrüstung: Neubau 1 Stück PE-Chemikalienlagereinrichtungen mit 40 m³ Inhalt, Anbindung an vorhandene Dosieranlage, Dosierleitungen DN 20, 40 m, verlegen in neu zu bauendem Schutzrohrsystem Bauleistungen: Neubau Stahlbetonfundamente 10 m³, Betonummantelung vorhandene Rohrleitung DN 800, 6 m³, Betankungsplatz aus LAU-Straßenbeton und Fertigteilelementen 20 m², Abwasserleitung PVC DN 150, 15 m, 1 Havariebehälter für AU-Anlagen, D=1,2 m, Tiefe =2,0 m, Schutzrohrsystem für Chemikaliendosierleitungen PEHD DN 150, 35 m, DN 100, 20 m, Kabelschutzrohre Kunststoff DN 110, 15 m, Werkstraße Beton 50 m², Gehwege Betonpflaster 20 m², E-MSR Technik: Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich für neue Lagertankanlage g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 25.09.2026, Ende: 25.05.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptangebotes zulässig. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3399038/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.09.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: PICON GmbH, Glashütter Straße, 01277 Dresden; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: - Sicherheit für die Vertragserfüllung 5.v.H. der Auftragssumme - Sicherheit für die Mängelansprüche 3.v.H. der Abrechnungssumme, einschließlich aller Nachträge u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nach § 6a Abs. 2 Nummer 1-9 VOB/A, Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Bund Ausgabe 2017 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: -Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft und Krankenkasse; - Nachweis Berufshaftpflicht für das Jahr 2026 einschließlich einer Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der geforderten Haftpflichtversicherung über den gesamten Bauzeitraum. Für die Fachteile sind folgende Zertifizierungen nachzuweisen: Fachbetrieb nach WHG Anlagenbau, Fachbetrieb nach WHG für die Herstellung von LAU-Flächen, Baubetrieb mit RAL-Gütezeichen „Güteschutz-Kanalbau AK 1, Zertifikat DVWG A W 120-1 x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 (Vergaberecht / Nachprüfungsbehörde); Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Baumeisterarbeiten,Blitzschutz,Technische Ausrüstung (Kläranlagen),EMSR-Ausrüstung (Kläranlagen)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Pirna; Bereich/Abteilung: Fachdienst Stadtsanierung, Förderung & Vergabe; Straße, Hausnummer: Am Markt 1/2; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; Telefon: +49 3501556356; Internet-Adresse: http://www.pirna.de; E-Mail: stefan.weiss@pirna.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Neundorf ; Straße, Hausnummer: Alt-Neundorf 24; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Neubau Turnraum; Los 6 - Dachabdichtung: Technische Bearbeitung und Dokumentation, Trapezblechdach, Stahlbetondach, Klempnerarbeiten, Sicherungseinrichtungen, Regieleistungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.08.2026, Ende: 16.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402723/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: ---; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht zugelassen t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlung nach VOB/B und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat eine Bescheinigung über den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärungen zur Eignung“ einzureichen. Bescheinigungen anderer Präqualifizierungsstellen werden anerkannt, wenn hinterlegte Dokumente einsehbar sind und in der Bescheinigung angegeben wird, welche Eignungskriterien anhand welcher Dokumente bei der Präqualifizierung geprüft wurden. Die Eigenerklärungen des Formblattes 124 müssen nachträglich mit entsprechenden Nachweisen untersetzt werden, sollte das Angebot in die engere Wahl kommen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Amt für Finanzverwaltung, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Schloßhof 2/4; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; E-Mail: vergabestelle@landratsamt-pirna.de Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadt Hoyerswerda, Fachbereich Innerer Service und Finanzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: S.-G.-Frentzel-Str. 1; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland; E-Mail: carmen.skora@hoyerswerda-stadt.de; Telefonnummer: +49 3571456151; Internetadresse: www.hoyerswerda.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Es ist beabsichtigt, für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Hoyerswerda 8 Farb-Gangkopierer und 13 Schwarz-Weiß-Gangkopierer zu beschaffen.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Stadt Hoyerswerda, Schulen im Stadtgebiet Hoyerswerda; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 01.11.2026; Ende: 31.10.2031 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 09.07.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 24.08.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Die Zahlungen erfolgen nach den Regelungen der VOL/B und den Besonderen Vertragsbedingungen dieser Vergabe. l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Vordruck "Eigenerklärung" mit den darin geforderten Erklärungen (Eintragung Gewerbezentralregisterauszug / Verfehlungen / Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbeiträge / Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft / Vorlage Gewerbeerlaubnis / Eintragung Handelsregister / Umsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre / Erklärung über Ausführung vergleichbarer Leistungen / Solvenz / Liquidität / Einhaltung Mindestlohnregelungen / Betriebshaftpflichtversicherung) Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister anfordern. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Bürotechnik

a) Auftraggeber: Los 1, Baustelleneinrichtung: Offizielle Bezeichnung: ewag kamenz; Bereich/Abteilung: Technisches Büro; Straße, Hausnummer: An den Stadtwerken 2; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Telefon: +49 3578377380; Internet-Adresse: http://www.ewagkamenz.de/; E-Mail: techn.buero@ewagkamenz.de Los 2, Fernwärme: Offizielle Bezeichnung: ewag kamenz; Bereich/Abteilung: Technisches Büro; Straße, Hausnummer: An den Stadtwerken 2; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Telefon: +49 3578377380; E-Mail: techn.buero@ewagkamenz.de Los 3, Trinkwasser: Offizielle Bezeichnung: ewag kamenz; Bereich/Abteilung: Technisches Büro; Straße, Hausnummer: An den Stadtwerken 2; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Telefon: +49 3578377380; E-Mail: techn.buero@ewagkamenz.de Los 4, Strom: Offizielle Bezeichnung: ewag kamenz; Bereich/Abteilung: Technisches Büro; Straße, Hausnummer: An den Stadtwerken 2; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Telefon: +49 3578377380; E-Mail: techn.buero@ewagkamenz.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen - Erd- und Straßenbauarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Baustelleneinrichtung: Offizielle Bezeichnung: Jahnsportplatz Kamenz; Straße, Hausnummer: Oststraße; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE Los 2, Fernwärme: Offizielle Bezeichnung: Jahnsportplatz Kamenz; Straße, Hausnummer: Oststraße; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Los 2, Fernwärme: Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE; Los 2, Fernwärme: Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE Los 3, Trinkwasser: Offizielle Bezeichnung: Jahnsportplatz Kamenz; Straße, Hausnummer: Oststraße; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE Los 4, Strom: Offizielle Bezeichnung: Jahnsportplatz Kamenz; Straße, Hausnummer: Oststraße; Postleitzahl: 01917; Ort: Kamenz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Der Umfang der Baumaßnahme gliedert sich in die folgenden Teilleistungen: 1. Trinkwasserleitung Erd- und Straßenbau von der Hauptleitung Oststraße bis zur Grundstücksgrenze Sportplatzgelände 2. Fernwärmeleitung Erd- und Straßenbau von der Hauptleitung Oststraße bis zur Grundstücksgrenze Sportplatzgelände 3. Elektrokabel Erd- und Straßenbau von der Hauptleitung Oststraße bis zur Grundstücksgrenze Sportplatzgelände sowie auf dem Sportlatzgelände bis zum Hinterhaus Oststraße 19p Los 1: Baustelleneinrichtung - Einrichten und Räumen der Baustelle - Bauschild auf- und abbauen - Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Verkehrsflächen - Erstellen und Liefern Abschlussdokumentation - Beweissicherung durchführen - Entsorgungskonzept Los 2: Straßen- und Tiefbau Fernwärme - Innerörtliche Umleitung aufstellen, vorhalten, beräumen - überörtliche Umleitung aufstellen, vorhalten, beräumen - Transportable LSA m. 4 Signalgruppen - Arbeitsstellensicherung aufstellen, vorhalten, beräumen 95 m² Asphaltabbruch 105 to Asphaltabbruch entsorge; VWKl. A 55 m³ Erdstoffaushub 12 m³ Medienleitungsgraben herstellen 50 m³ Leitungszone verfüllen, Liefermaterial 12 m³ Rückverfüllung Mediengraben, Lagermaterial 120 m Fernwärmeleitung - Trassenwarnband 60 m² 4 cm Splittmastixasphalt herstellen 60 m² 8 cm Asphaltbinderschicht herstellen 60 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 30 m² 4 cm Asphaltbeton herstellen 30 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 45 m Straßenanschlussfuge herstellen 50 m³ Frostschutzschichten herstellen - Fahrbahnmarkierung Los 3: Straßen- und Tiefbau Trinkwasser 30 m² Asphaltabbruch 17 to Asphaltabbruch entsorge; VWKl. A 70 m³ Erdstoffaushub 8 m³ Medienleitungsgraben herstellen 20 m³ Leitungszone verfüllen, Liefermaterial 20 m³ Rückverfüllung Mediengraben, Lagermaterial 50 m Trassenwarnband 7 m² 4 cm Splittmastixasphalt herstellen 7 m² 8 cm Asphaltbinderschicht herstellen 7 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 27 m² 4 cm Asphaltbeton herstellen 27 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 25 m Straßenanschlussfuge herstellen 50 m³ Frostschutzschichten herstellen - Fahrbahnmarkierung Los 4: Straßen- und Tiefbau Strom - Elektrokabel 28 m² Asphaltabbruch 10 to Asphaltabbruch entsorge; VWKl. A 25 m³ Erdstoffaushub 4 m³ Medienleitungsgraben herstellen 17 m³ Leitungszone verfüllen, Liefermaterial 5 m³ Rückverfüllung Mediengraben, Lagermaterial 50 m Trassenwarnband 28 m² 4 cm Asphaltbeton herstellen 28 m² 14 cm Asphalttragschicht herstellen 13 m Straßenanschlussfuge herstellen 50 m³ Frostschutzschichten herstellen 2 m² Natursteinpflasterarbeiten ausführen 3 m Granitbord- / schwelle aufnehmen und wieder versetzen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 1, Baustelleneinrichtung: Beginn: 10.08.2026, Ende: 18.09.2026; Los 2, Fernwärme: Beginn: 10.08.2026, Ende: 18.09.2026; Los 3, Trinkwasser: Beginn: 14.08.2026, Ende: 18.09.2026; Los 4, Strom: Beginn: 10.08.2026, Ende: 18.09.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402612/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Baustelleneinrichtung: Datum: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Ort: ewag kamenz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 2, Fernwärme: Datum: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Ort: ewag kamenz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 3, Trinkwasser: Datum: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Ort: ewag kamenz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 4, Strom: Datum: 09.07.2026, 08:30 Uhr; Ort: ewag kamenz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Bürgschaften (§ 17 VOB/B) Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen erfolgen entsprechend VOB/B § 16 (Zahlung) v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben gemäß VOB/A § 6a Abs. 2 Nr. 1 bis 9 (alternativ Nachweis der Präqualifikation). Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmern (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder eine Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist den Verdingungsunterlagen beigefügt. Außerdem: Bieter müssen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) nachweisen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft und Krankenkasse; - Nachweis Berufshaftpflicht für das Jahr 2026 einschließlich einer Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der geforderten Haftpflichtversicherung über den gesamten Bauzeitraum. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39, Dienststelle Dresden; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Elektro ,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenpflaster,Trinkwasserleitungen,Fernwärmeleitungen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Martin-Luther-Ring 4-6 04109 Leipzig Telefon: +49 341123-7430 Fax: E-Mail: agm-vergabe@leipzig.de Internet: https://www.leipzig.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: L-65.3-2026-00248 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04328 Leipzig f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Berufliches Schulzentrum, Geithainer Str. 58, 04328 Leipzig; Los 01 Starkstromanlagen Umfang der Leistung: ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR! Sicherheitsbeleuchtungsanlage: Demontage und fachgerechte Entsorgung der Bestandsanlage Lieferung und Montage einer Zentralbatterieanlage, bestehend aus Haupt- und Unterzentrale Installation einer Phasenüberwachung zur Sicherstellung der automatischen Zuschaltung der Sicherheitsbeleuchtung bei Netzausfall Leitungsverlegung horizontal über Kabeltrassen und Sammelhalter Getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände Verlegung innerhalb von Rettungswegen gemäß geltenden Vorschriften (u. a. MLAR) einschließlich erforderlicher Abschottungen Aufputzinstallation in Bereichen ohne Abhangdecke Fachgerechter brandschutztechnischer Verschluss sämtlicher Wand- und Deckendurchbrüche in Brandabschnitten Sicherheitsbeleuchtung ist vorgesehen für: Flucht- und Rettungswege WC- und Umkleidebereiche Treppenhäuser Räume > 60 m² Bereiche vor Ausgängen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 06.10.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.01.2027 weitere Fristen: Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Aufforderung. j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e87ffbce5-5f26b03fb9ade7ec Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.07.2026 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 09.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 10.07.2026 t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19e87ffbce5-5f26b03fb9ade7ec x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Stauffenbergallee 2 01099 Dresden weitere Angaben ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR! Bieterfragen müssen bis 3 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sein. Später eingehende Bieterfragen werden grundsätzlich als verspätet nicht beantwortet. Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen. Elektro ,Starkstromanlagen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Region Hannover Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover Telefon: +49 511-616-0 Fax: +49 511-616-34158 E-Mail: Zentrale.Vergabe@region-hannover.de Internet: https://www.ausschreibungen-hannover.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 30.02-2026/0182 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung MultiMedia BBS Expo Plaza 8 30539 Hannover f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Fertigung und Montage von Rollos und Vorhängen Umfang der Leistung: Fertigung und Montage von Rollos (Blendschutz, Dimmout und Vollverdunkelung) und Vorhängen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 14.12.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.03.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e40b98a12-59b2a9beff181c75 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.07.2026 um: 08:45 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 18.08.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 09.07.2026 um: 09:30 Uhr Ort: Region Hannover Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Es findet keine öffentliche Angebotsöffnung statt. t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Abschlags- und Schlusszahlungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil B (VOB/B). v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Werden im Rahmen der Ausschreibung zusätzliche Eignungsanforderungen über die in der Präqualifikation vorhandenen gestellt, ist deren Erfüllung entsprechend als zusätzliche Eigenerklärung anzugeben und, sofern nicht bereits mit der Angebots-/Teilnahmeantragsabgabe gefordert, ggf. im weiteren Verfahren zu belegen. Ab einer Auftragssumme über 30.000 € erfolgt eine Anforderung des Gewerbezentralregisters gem. § 150a GewO/ des Wettbewerbsregisters gem. § 6 WRegG durch den Auftraggeber. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung Friedrichswall 1 30159 Hannover weitere Angaben WICHTIGE HINWEISE: Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von elektronischen Angeboten ausschließlich über das Vergabeportal eVergabe möglich ist. Die Abgabe von Angeboten auf andere Weise (z.B. per E-Mail, Fax oder Nachrichtenfunktion) wird nicht akzeptiert! Ebenso unzulässig ist die Abgabe in Papierform. Fragen zur Ausschreibung sollten bis spätestens 5 Werktage vor Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform eVergabe gestellt werden, damit eine zeitnahe Beantwortung möglich ist. Zur Vermeidung von technischen Schwierigkeiten bei der Angebotsprüfung werden die Teilnehmenden darum gebeten, das bepreiste Leistungsverzeichnis im Rahmen der elektronischen Angebotsabgabe zusätzlich zum ggf. genutzten GAEB-Format auch immer als PDF-Dokument einzureichen. Aufgrund der Vielfalt an bestehenden GAEB-Formatversionen kann die Lesbarkeit durch den Auftraggeber nicht immer umfassend sichergestellt werden. Es ist zwingend erforderlich, dass alle Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis bepreist sind. Informationen zur elektronischen Angebotsabgabe wie z.B. einen Leitfaden zur Bedienung des AI Bietercockpits und Hinweise zur Registrierung auf https://www.evergabe.de finden Sie auf der Internetpräsenz des Teams Zentrale Vergabeangelegenheiten 30.02 - der Region Hannover:https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Regionspr%C3%A4sident/Service-Recht/ Sonnenschutzeinrichtungen (außen),Sonnenschutzeinrichtungen (innen)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Bau und Umwelt, Straßenbauamt; Straße, Hausnummer: Dr.-Belian-Straße 4 - 5; Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.landkreis-nordsachsen.de/ b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen (im Zuge der B 6 am Netzknoten 4641 162 Station 0.200); Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Ausgeschrieben ist die Beräumung eines Regenrückhaltebeckens entlang der B 6 bei Engelsdorf. Das Regenrückhaltebecken, welches 1999 errichtet wurde, befindet sich im Zuge der B 6 am Netzknoten 4641 162 Station 0.200 mit einem Stauvolumen von 320 m³. Das Wasser wird über eine Rohrleitung DN 300 zugeführt. Die Anlage besteht aus den Bereichen Absetzbecken, Becken zum Abscheiden der Leichtflüssigkeiten und Versickerungsbecken. Das Regenrückhaltebecken dient der Aufnahme und der Versickerung/Verdunstung des im Bereich der Bundesstraße 6 im Bereich vom Knoten mit der A 14 (Brückenbauwerk) und dem Becken anfallenden Oberflächenwassers. Das im Absetzbereich von Schwebstoffen befreite Oberflächenwasser verteilt sich bei Niederschlägen mit wachsendem Wasserstand im gesamten Beckenbereich. Östlich der Tauchwand befindet sich der nicht abgedichtete, etwas erhöhte Versickerungsbereich. Ein Notüberlauf ist nicht vorhanden. Am Regenrückhaltebecken sind keine Leichtflüssigkeitsabscheider oder andere RiSt-Wag-Anlagen eingerichtet. Durch die Anordnung einer Tauchwand im Absetzbereich des Beckens werden Leichtflüssigkeiten im Absetzbecken zurückgehalten. Schilf und Röhricht haben sich im gesamten Becken stark ausgebreitet. Um die Funktion der Anlage zu gewährleisten, ist die Beräumung von Schilf und Sedimenten erforderlich. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen befand sich im Absetzbecken Wasser. Die beiden angrenzenden Becken lagen fast trocken. Vor der Beräumung ist das vorhandene Wasser aus den Becken abzupumpen. Das Wasser ist in den Straßengraben, welcher sich an der B 6 befindet, einzuleiten. Anschließend ist das Schilf in allen Bereichen zu mähen und zu entsorgen. Nach Abschluss der Arbeiten sind die während der Beräumung in Anspruch genommenen Flächen in einem ordnungsgemäßen Zustand an die Eigentümer des Grundstückes zu übergeben. Eine vorherige Inaugenscheinnahme der Objekte ist nach telefonischer Abstimmung möglich. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind vorzulegen: - Entsorgungsfachbetriebszertifikat bzw. Registrierurkunde als zertifizierter EMAS-Betrieb - Angaben zur Deponie - Angaben zum Labor Für weitere Informationen verweisen wir vollumfänglich auf unsere beigefügten Vergabeunterlagen. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 30.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. siehe Vergabeunterlagen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. siehe Vergabeunterlagen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400372/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: elektronisch über die eVergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind vorzulegen: - Entsorgungsfachbetriebszertifikat bzw. Registrierurkunde als zertifizierter EMAS-Betrieb - Angaben zur Deponie - Angaben zum Labor x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Internationale Zusammenarbeit und Gleichstellung; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.lds.sachsen.de/; E-Mail: post@lds.sachsen.de Entsorgung von Abfällen,Kanalreinigung,Grünflächenpflege/ Grasmahd

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Region Hannover Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover Telefon: +49 511-616-0 Fax: +49 511-616-34158 E-Mail: Zentrale.Vergabe@region-hannover.de Internet: https://www.ausschreibungen-hannover.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 30.02-2026/0181 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung MultiMedia BBS Expo Plaza 8 30539 Hannover f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Fertigung und Montage von Wandabsorbern und Wandverkleidungen Umfang der Leistung: Fertigung und Montage von Wandabsorbern und Wandverkleidungen für den Neubau der MultiMedia BBS g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 14.12.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.03.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e40aff9f1-54cf5b2a26a0402a Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.07.2026 um: 08:45 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 19.08.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 09.07.2026 um: 10:00 Uhr Ort: Region Hannover Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Es findet keine öffentliche Angebotsöffnung statt. t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Abschlags- und Schlusszahlungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil B (VOB/B). v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Werden im Rahmen der Ausschreibung zusätzliche Eignungsanforderungen über die in der Präqualifikation vorhandenen gestellt, ist deren Erfüllung entsprechend als zusätzliche Eigenerklärung anzugeben und, sofern nicht bereits mit der Angebots-/Teilnahmeantragsabgabe gefordert, ggf. im weiteren Verfahren zu belegen. Ab einer Auftragssumme über 30.000 € erfolgt eine Anforderung des Gewerbezentralregisters gem. § 150a GewO/ des Wettbewerbsregisters gem. § 6 WRegG durch den Auftraggeber. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung Friedrichswall 1 30159 Hannover weitere Angaben WICHTIGE HINWEISE: Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von elektronischen Angeboten ausschließlich über das Vergabeportal eVergabe möglich ist. Die Abgabe von Angeboten auf andere Weise (z.B. per E-Mail, Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform oder Fax) wird nicht akzeptiert! Ebenso unzulässig ist die Abgabe in Papierform. Fragen zur Ausschreibung sollten bis spätestens 5 Werktage vor Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform eVergabe gestellt werden, damit eine zeitnahe Beantwortung möglich ist. Zur Vermeidung von technischen Schwierigkeiten bei der Angebotsprüfung werden die Teilnehmenden darum gebeten, das bepreiste Leistungsverzeichnis im Rahmen der elektronischen Angebotsabgabe zusätzlich zum ggf. genutzten GAEB-Format auch immer als PDF-Dokument einzureichen. Aufgrund der Vielfalt an bestehenden GAEB-Formatversionen kann die Lesbarkeit durch den Auftraggeber nicht immer umfassend sichergestellt werden. Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Martin-Luther-Ring 4-6 04109 Leipzig Telefon: +49 341123-7430 Fax: E-Mail: agm-vergabe@leipzig.de Internet: https://www.leipzig.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: L-65.3-2026-00250 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04328 Leipzig f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Berufliches Schulzentrum, Geithainer Str. 58, 04328 Leipzig; Los 02 Schwachstromanlagen Umfang der Leistung: ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR! Die Stadt Leipzig beabsichtigt die Überprüfung, Erweiterung und brandschutztechnische Ertüchtigung der bestehenden Brandmeldeanlage in der Karl-Heine-Schule. Brandmeldeanlage: Überprüfung der bestehenden Brandmeldezentrale (Baujahr 2014) Erweiterung der Meldergruppen, insbesondere Ergänzung akustischer Signalgeber Ertüchtigung der Verkabelung im Funktionserhalt (Demontage Bestandsleitungen, Neuinstallation E30-Kabel auf E30-Verlegesystemen) Messtechnische Prüfung der Bestandsverkabelung zur Bewertung einer möglichen Weiternutzung Austausch der Steuerzentrale sowie Umsetzung der Brandmeldezentrale Lieferung und Montage eines E30-Standgehäuses für die Zentrale sowie eines separaten Standgehäuses für die Batterien Mit Angebot ist ein VdS- oder BHE Zertifikat über die Anerkennung als Errichterfirma oder Fachfirma für Brandmeldeanlagen (BMA) nach DIN 14675 vorzulegen. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 06.10.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.01.2027 weitere Fristen: Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Aufforderung. j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e8837fccd-6f17ed057a8ae4ec Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.07.2026 um: 13:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 09.09.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 10.07.2026 t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19e8837fccd-6f17ed057a8ae4ec x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Stauffenbergallee 2 01099 Dresden weitere Angaben ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR! Bieterfragen müssen bis 3 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sein. Später eingehende Bieterfragen werden grundsätzlich als verspätet nicht beantwortet. Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen. Elektro ,Schwachstromanlagen,Brandmeldeanlagen

Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen nach DIN 18 382 Umrüsten Beleuchtung auf LED Die Leistung umfasst den Ausbau der Kabelwege zur Installation neuer Mastleuchten sowie den Ein-bau von DALI-Komponenten in der Unterverteilung. Darüber hinaus erfolgt der Austausch der allge-meinen Beleuchtung auf LED-Technik, wobei sowohl Umrüstsätze eingesetzt als auch neue Leuchten errichtet werden. Ergänzend werden Präsenzmelder installiert, und es erfolgt der Einbau von Abblen-dungen auf der straßenseitigen Ausrichtung der Beleuchtung. Leistungsbeschreibung: - Ausbau der Kabelwege für neue Mastleuchten - Einbau von DALI Komponenten in der UV - Austausch der allgemeinen Beleuchtung auf LED durch: o Einbau von Umrüstsätzen o Errichtung neuer Leuchten - Installation von Präsenzmeldern - Einbau von Abblendungen Straßenseitig Ausführungszeitraum: Beginn der Arbeiten: 02.09.2026 Ende der Arbeiten: 16.10.2026 Die Vergabestelle weist darauf hin, dass zur Gewährleistung eines zügigen Verfahrens nur rechtzeitig bei der Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet werden können. Fristende: 01.07.2026 ACHTUNG Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt unter www.evergabe-online.de abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen, Nachsendungen, Bieterfragen, Antwortschreiben u.ä. werden Sie jedoch nur bei vorheriger Registrierungautomatisch unterrichtet. Andernfalls sind Sie verpflichtet, sich eigenständig die erforderlichen Informationen zu verschaffen. „Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind den Vergabeunterlagen aus dem beiliegenden Informationsblatt zu entnehmen“.